施工合同协议书
随着社会一步步向前发展,协议使用的情况越来越多,签订协议可以使双方受到法律的保护。协议到底怎么写才合适呢?下面是小编为大家整理的施工合同协议书,仅供参考,大家一起来看看吧。
施工合同协议书1
为加强施工现场的安全管理,做到文明安全施工不发生事故,根据《安全生产法》和国家有关法律、法规及本单位的管理制度,经双方同意签订如下安全生产协议:
一、协议双方:
1、单位名称(简称甲方)
2、单位名称(简称乙方)
二、甲乙双方必须遵守国家和江苏省、扬州市有关安全生产法律、法规、标准和规范,认真执行《安全生产法》和各种操作规程。
三、甲方负责对施工现场的安全生产实施统一管理,乙方必须服从甲方对施工现场的安全生产管理,乙方负责承包范围内的安全生产管理工作,并向甲方负责。
四、建设单位将工程发包给不具备相应资质的乙方,或指定给不具备相应资质的乙方,导致发生生产安全事故的由建设单位负全部责任。
五、乙方使用不合格的施工机械、机具导致生产安全事故,由乙方负全部责任。
六、由于乙方劳动组织不合理或使用不合格的劳务人员导致安全事故,由乙方负全部责任。
七、甲方在乙方施工前按要求向乙方提供与其承包工程施工作业有关的安全资料,乙方必须按照甲方提供的安全资料编制出相应的安全技术措施。
八、乙方施工用电必须符合临电标准。
九、乙方应按规定对自己的`工人进行入场安全教育和安全技术交底,并教育工人遵守施工现场的安全生产管理制度,不得违章作业,如违章作业甲方有权处罚。
十、乙方保证给工人合理配备合格的劳动保护用品并督促工人正确使用劳动保护用品。
十一、因乙方在施工过程中违章作业、违章指挥或因破坏甲方安全设施而造成的伤亡事故,按国家有关部门规定甲方不负任何法律责任和经济责任。
十二、乙方在施工过程中因甲方的安全设施不符合规定造成的乙方事故,甲乙双方协商按国家规定处理。
十三、本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方盖章签字:
__年__月__日
乙方盖章签字:
__年__月__日
施工合同协议书2
施工单位:_______公司 (以下简称甲方)
承包单位:_______有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:
2、工程地点:
3、根据公司施工要求以及设计变更通知单,厨房和卫生间的防水工程将采用1.5厚度的聚合物水泥基防水涂料。而屋顶的防水工程将采用在找平层上进行基层处理的聚氨酯"851"防水涂膜。
二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:厨卫间聚合物防水每平米按照_______元计算;屋面"851"聚氨酯防水每平米按照_______元计算。结算时根据实际面积进行结算。
四、质量标准:乙方应确保梅林公司的'生活和生产基地2#、3#楼的防水工程达到优良标准。施工过程中,严格遵循广东省防水工程新规范标准15-19-97以及深圳市现行相关标准,并按照甲方的要求进行施工。涂膜工程必须保证不出现起皮、空鼓、分层、露点等问题,表面平整均匀。与基层材料必须有良好的粘结力,同时达到设计厚度的质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)建议在施工前合理安排时间,制定详细的施工计划。同时,要确保工作面的整洁,以达到防水施工标准,并及时将相关要求和标准提交给乙方进行施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方具备对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查的合法权益,一旦发现问题,有权要求乙方对其进行限时整改。
2、乙方责任:
(1)请立即将防水材料送入场地,并提供防水材料合格证、检测报告以及由深圳市建设部门颁发的准用证。甲方的现场负责人将会对材料进行抽检,一旦合格,即可使用。如果需要,甲方可以将材料送至市的"建科院"进行检验,只有经过检验合格后才能使用。
(2)为了配合市建公司的施工进度,我们将按照甲方提供的施工计划进行施工工作。除非遇到无法避免的因素,否则我们绝对不会人为拖延施工进度。
(3)我们必须遵守施工现场的各项规章管理制度,严禁任何违规行为。如果发生违规行为,将接受甲方采取各种形式的处罚措施。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、本工程采用按进度付款的方式,即甲方根据乙方工程进展支付相应的进度款。在工程全部完工验收,并达到优良标准后,甲方将支付全部工程款的xx%给乙方,并保留剩余的xx%作为保修金。保修期为三年,期满后乙方如无质量问题,甲方将支付余款。
七、其他:本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。在三年质保期届满后,甲方付清余款,协议自动终止。
未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:_______(签章) 乙方:_______(签章)
代表:_______ 代表:_______
施工合同协议书3
甲方:(委托方)
地址:
联系人:
电话:
乙方:(施工方)
地址:
联系人:
电话:
鉴于甲、乙双方就施工项目进行合作,为明确双方的权利和义务,特制定本施工现场免责协议书。
一、施工现场安全责任
1.甲方在施工现场应提供安全防护设施,并确保施工现场的安全环境。
2.乙方在施工过程中应严格遵守相关法律法规和安全操作规程,负责施工现场的安全管理。
3.甲方应对施工现场的安全问题进行监督和检查,及时发现并纠正存在的安全隐患。
二、施工期间责任
1.乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务。
2.如因乙方原因导致施工延期或施工质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任。
三、施工过程中的保险责任
1.甲方应购买施工工程一切险,对施工现场及相关设备进行保险。
2.乙方应购买施工人员意外伤害险,对施工人员在施工现场发生的意外事故进行保险。
四、施工现场的环境保护责任
1.乙方在施工过程中应遵守环境保护法律法规,采取相应的'措施防止施工对环境造成污染。
2.甲方应提供相应的环境保护设施,协助乙方进行环境保护工作。
五、施工现场的人身安全责任
1.甲方和乙方应确保施工现场人员的人身安全,采取必要的安全防护措施。
2.如因甲方或乙方的过失导致施工现场人员受伤或死亡,双方应根据法律法规和合同约定承担相应的责任。
六、不可抗力的免责责任
1.如因不可抗力因素导致施工无法继续进行或施工质量无法达到合同约定的要求,双方不承担违约责任。
2.不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见和避免的事件。
七、争议解决
1.甲、乙双方如发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.本协议的解释和适用以中华人民共和国法律为准则。
八、协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至施工项目完工验收之日。
甲方(盖章):乙方(盖章):
日期:日期:
施工合同协议书4
甲方:委任方):____________
乙方(施工方):____________
就北海市火车站广告牌工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:____北海市火车站广告牌安装施工__
二、工程地点:____北海火车站__________________
三、工程项目内容:_____广告牌的安装___________
四、工程期限
本工程自___年_____月______日至______年______月______日完工。
五、工程造价为人民币:__捌仟伍元整_
六、付款方式
1.开工后,甲方验收合格一次性付清。
七、材料设备:本工程所需的工程设备由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。
2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4.乙方应了解遵守火车站管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的`损坏,由施工方负责。
5.如因乙方不遵守火车站管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2.由于甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。
3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
4.装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章):________ 乙方单位(盖章):________
日期:____________________
签订合同地点:____________
施工合同协议书5
发包人:
承包人:
承包人承包建设,为确保施工安全、文明,根据有关法律、法规,达成本协议书如下:
一、项目概况
1、工程名称:
2、施工地点:
3、计划开工日期:
4、计划竣工日期:
5、施工主要内容:具体内容详见招标文件、施工图及工程量清单。
二、施工过程中,发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当积极提供便利与配合,包括提供内业等相关资料。
三、承包人应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规范和双方签订的《建设工程施工合同》以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责。
四、如承包人在施工过程中发生事故、安全差错及不安全事件的,乙方应向甲方支付违约金,具体认定标准和违约金标准如下:
1、“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。承包人造成事故,应向发包人支付违约金180万元。
2、“严重安全差错”是指在施工过程中,损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元(含)以上;发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元(含)以上的。承包人造成严重安全差错,应向每次发包人支付违约金5万元-40万元。
3、“一般安全差错”是指在施工过程中,损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元(含)以上至2万元以下;发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元(含)以上至2万元以下的。承包人造成一般安全差错,应向每次发包人支付违约金1万元-5万元。
4、“不安全事件”是指在施工过程中违反有关规定,其程度未构成安全一般差错的,
但造成直接经济损失在5000元以下20xx元(含)以上的。承包人造成不安全事件,应向每次发包人支付违约金20xx元—1万元。
5、承包人发生不安全事件、一般安全差错累计3次以上,或发生严重安全差错或事故的,所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承担,发包人有权单方提前解除双方之《建设工程施工合同》。
五、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外,承包人还应承担下列安全施工责任:
承包人应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范,配备安全管理机构、合格的安全管理人员,负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。承包人如果在工程施工中发生安全事故,发包人按本协议追究承包人责任。
承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施,特别注意进场即落实承包工程范围的楼梯照明、楼板孔洞的安全防护、防高空坠落,防物体打击,安全用电,防火、防爆等措施。
合同期内,工程师认为需在工程安全方面采取紧急措施,承包人无力承担或拒绝承担的,发包人有权雇用第三方从事该工作,有关费用由责任方承担。
承包人应熟悉并接受发包人、监理人在安全、文明施工方面的管理要求。
在工程实施过程中,承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任,并且应对现场的所有人员的安全充分重视,保持施工现场和施工过程井然有序,避免发生人身事故。
承包人应在进场后三日内,向现场保卫部提交作业人员和现场管理人员的名单、相应照片及有效身份证明,由其统一制作入场证。未按要求出示入场证的,将被拒绝进入现场。持证人被停止雇用时,入场证应停止使用或作废。工程师和任何被其授权的人员有权进入工程现场和存放或储备材料和成品的车间或仓库等场所,承包人应提供相应的便利和配合。
承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材,达到安全规定的要求。承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌,合理放置灭火器等消防器材。施工过程配备专人管理,保证这些警示牌规范放置和消防器材的有效使用。所需费用已包含在本合同总价中。易燃材料要设专用仓库保管。施工区域内禁止吸烟,如有违反,承包人应按500元/人、次向发包人支付违约金。
承包人在安全施工与管理、防火安全、扣件式钢管脚手架、三宝四口五临边、塔式起重机和施工临时用电等方面,应当遵守国家规范,如有违反,承包人应根据发包
人按情节和后果确定的违约金标准支付500-5000元/次。
承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质,应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力,导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担。
承包人应保证正在施工中的现场所有部位的照明,做好疏散楼梯和其它各区域的安全防护。
为保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便,在必要的时间和地点,或在监理工程师和有关主管单位提出要求时,应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。
应对下属班组施工人员进行经常性安全培训,教育本班组职工遵章守纪,严格执行各项安全技术操作规程﹑规范和规章制度,杜绝违章行为发生,对本班组施工人员和作业面所发生的安全事故,承担一切损失和责任。
承包人应承担的其他安全施工责任:
六、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外,承包人还应承担下列文明施工责任:
承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生、办公、宿舍、食堂、厕所和浴室管理等方面,应当遵守国家规范,如有违反,承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付300-5000元/次。
施工期间,承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安等主管部门关于城市建设施工管理的规定,施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求,并负责办理有关手续,自行承担建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。通用条款第款、第款中所采用的安全防护措施的申请手续由承包人办理。
根据环保部门的规定制定并实施防止污染方案。采取一切合理措施,保护工地及其周围环境,避免污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。
承包人必须按厦门市安全文明施工的有关规定执行,若被有关监督部门查到未达标,承包人应按每次元向发包人支付违约金,若文明施工三次未达标,承包人应返还全部的文明施工措施费。
在市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工和工程质量检查中,被通报批评或勒令停工整顿等的,承包人应按每次2万元向发包人支付违约金。
承包人在施工、完成工程和修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对公众便利或公用道路或通往属于发包人或他人财产的人行道的`进入、使用或占用,产生不必要或不适当的干扰。
承包应防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁造成破坏,并应免除发包人因此遭到投诉、索赔或诉讼。
承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证,并承担有关费用。
承包人负责承包工程范围内所有施工单位的土头、下脚料等垃圾和不再需要的临时工程设施的清理和外运至红线范围以外、雨水和污水的清除以及厕所、浴间等的卫生,保证日产日清,没有积水或其他障碍,确保施工现场清洁和施工通道通畅。
承包人不应在工地存放与工程无关的材料、设备、构配件或不合格品等。
承包人应承担的其他文明施工责任:
七、承包人违反本协议第五条或第六条约定累计五次以上的,发包人有权单方解除双方之《建设工程施工合同》。
八、因执行本协议需产生的费用由承包人负担,并已计入合同总价,发包人不另行支付。承包人因违反本协议约定而遭受的一切责任、损失和罚款均由承包人承担,并赔偿发包人因此受到的全部损失。
九、发包人因本协议约定单方解除双方之《建设工程施工合同》的,承包人应向发包人支付本合同总价20%的违约金。承包人还应承担其他一切后果和责任。
十、本协议约定违约金不足以赔偿发包人损失的,承包人应继续承担赔偿损失责任。十一、发包人有权从未付的工程款中直接扣除承包人依照本合同应承担的违约金、赔偿金、欠款等。
十二、本协议作为双方之《建设工程施工合同》的附件,应与其同时签订,并自签订之日起生效。本协议一式四份,双方各执两份。
十三、本协议未尽事宜,依照双方之《建设工程施工合同》执行。
发包人:
法定代表人或授权代表:
承包人:
法定代表人或授权代表:
签订日期:___年___月___日。
施工合同协议书6
一、定义
1.本协议旨在确定甲方(拟修路者)和乙方(被修路者)之间在修路上的权利义务。
2.甲方承诺按照本协议的规定完成修路任务。
3.乙方对本协议表示同意,并将负责为甲方提供必要的协助。
二、具体内容
1.修路范围:
(1)甲方承诺按照乙方的要求,将原有的路面改建成乙方提出的'规格标准。
(2)甲方需要修复的范围将由乙方提前提供,包括但不限于道路宽度、长度、路面类型及其他特殊要求。
2.修路方式:
(1)甲方将根据乙方提供的规格标准,采用现有的材料和设备进行修路。
(2)甲方还将按照乙方的要求,采取有效措施来防止污染和路面环境。
3.修路时间:
(1)甲方承诺在乙方提出的时间内完成修路任务。
(2)如果甲方因为特殊情况而需要延迟,乙方有权拒绝。
三、结束条款
1.违约责任:
(1)如果甲方未能按照本协议的规定完成修路任务,乙方有权要求甲方赔偿相关损失。
(2)如果乙方未能按照本协议的规定提供必要的协助,甲方有权要求乙方赔偿相关损失。
2.争议解决:
(1)双方同意尽最大的努力通过协商解决本协议产生的争议。
(2)如果协商不能解决,双方有权将争议提交有管辖权的法院进行解决。
3.其他:
(1)本协议一经签署,即生效,并具有法律约束力。
(2)本协议未尽事宜,双方可协商补充。
施工合同协议书7
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》和其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,现将有关事项双方协商如下:
一、甲方申请用资金建设______________项目。
二、工程地点:______________ 。
三、乙方负责用地的平整、碾压、修建临时便道等方面。
四、工程造价:人民币_____________________元整(¥______________ 元)。(后附:土方工程总价清单)
五、付款方式:工程款由乙方先行垫付,在整个鸡舍建设项目完工后由街道财政一次性付给乙方。
五、乙方必须严格按照设计要求规范施工,以保证鸡舍顺利建设为标准。
六、乙方必须保证按时完工,不能影响甲方项目建设正常施工。
七、乙方必须文明施工,安全第一,否则其一切后果由乙方自负。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
代表人(签字):_______ 代表人(签字):_________
________年____月____日
施工合同协议书8
合同编号:
签约双方:
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:
一、工程概况:
(一)施工内容:等。
(二)施工地点:
(三)工期要求:工程定于________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
二、工程费用: 工程暂定合同价元(大写:万元整)(工程造价最终以审计为准)
三、资料和提交:
1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定:
1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
2.
1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
2.
2、安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取 2.
3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行 2.
4、材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取,如《工程造价信息____区价格信息》中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。
2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发20xx号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式:
1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%
2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%
3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期(12个月)满后____日内(无息)付清。
六、工程质量及验收: 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。
七、甲方的责任: 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物
八、乙方的责任:
1、按照第一条
(二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的`保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,无偿修理。
九、特别约定:
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。
3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。
4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
5、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场, 并支付违约金。
6、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。
8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5%,则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。
十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。
十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方法定代表人:乙方法定代表人:
甲方委托代理人:乙方委托代理人:
甲方盖章:乙方盖章:____日期:
开户银行:
电话:
帐号:____日期: 电话
施工合同协议书9
发包方:_______________(以下简称“甲方”)
承包方:_______________(以下简称“乙方”)
一、工程承包范围:
工程名称:_______________
承包范围:_______________
不在承包范围:A1.A2.B分区、硬化铺装、园艺小品、绿地照明系统。
二、工程工期:
1.工程开工日期为合同签订之日,竣工日期为20______年______月______日;
各阶段控制点如下:
(1)开工后______天完成土方填换地形整理;
(2)开工后______天完成苗木栽植;
(3)开工后______天完成全部工作内容;
(4)开工后______天竣工验收合格;
2.阶段性工期如不能按期完成,甲方将按该阶段付款额的80%支付,如该阶段延误的工期在下一个阶段工期赶上,则剩余的20%在下一阶段付款时同时支付;如阶段性工期连续延误则连续扣除。
3.在施工过程中,因乙方原因造成的工程工期拖延,所造成的一切经济损失,均由乙方承担。如延误阶段工期累计超过15天,乙方应承担以下违约责任:
1)延误阶段工期累计超过15天后,自第16天开始支付甲方违约金每日3000元。
2)乙方承诺:
①甲方可以单方面终止合同,更换施工队伍。
②甲方可以通知乙方7日内撤离现场并保证不影响新的施工企业进场施工,新的施工企业进场正式施工10天后,双方30日内办理结算(付款条件同本补充协议中有关条款)。同时本条款为双方终止协议的依据,不需双方再另行签订终止协议。
③若乙方在手续、撤离现场等方面不积极配合甲方、新的施工企业,导致工程进度受影响,影响时间在自通知乙方后第8天开始到第20天内,乙方支付甲方违约金每日1万元,影响时间超过第21天,乙方自愿放弃已投入项目中的所有权益,并且承担给甲方造成的全部损失。
4、总工期每延误1天,乙方应支付甲方违约金1万元。
5、因甲方的原因造成的工程工期延误,工程工期按双方签证的工期索赔天数相应顺延。
三、工程质量:
1.乙方承诺工程质量达到“合格”工程。
2.本工程严格按国家和建设部颁布的质量等级评定标准进行施工质量检查验收,乙方要严格按施工规范和操作规程要求及施工说明组织施工,若因发生的质量事故和返工浪费由乙方承担全部责任和费用。
3.乙方要做到文明、安全施工,确保施工安全,若发生伤、亡、病、残等事故,均由乙方承担全部责任和费用。
四、工程价款及结算办法:
工程合同价款形式为按实结算,经审核后的工程造价总值下浮。
其结算办法如下:
1.依据甲方提供的施工图纸、图纸会审及现场签证等资料,执行山东省建设厅鲁建标字[20______]7号文颁发的《山东省园林绿化工程消耗量定额》、山东省建设厅鲁建标字[20______]5号文颁发的《山东省园林绿化工程工程费用项目组成及计算规则》、鲁标定字[20______]4号文颁发的《山东省园林绿化工程价目表》,其中,人工工资单价按28元/定额工日执行,材料价格按甲方批价【若无甲方批价按施工期造价指南与市场价相比较二者较低的价格】结算;工程类别按园林绿化工程Ⅲ类执行。规费中的仅工程排污费按实际发生计取,其余不计。绿地喷灌系统执行《山东省安装工程消耗量定额》及其配套的20______年12月《山东省安装工程消耗量定额淄博市价目表》,人工费按28元/定额工日。
3.有关问题说明:
1)所有材料、半成品、工程检验实验费、采保费不论甲方批价及施工期造价指南或市场单价注明与否均视为包含以上费用,不再另行计费;
2)工程施工发生的零星工日单价按44元计算,零工数量的确定应由甲方、乙方及造价部门签章认可作为结算资料。
3)本合同段挖掘机进出场按1台计取。
4)水、电费按定额含量及单价包干使用,由乙方按市场价缴费。
5)若发生小区以外土方运输不论运距按13元/m3(天然密实状态)包干;小区内倒运土方按现场签证结算。
6)所有绿化植物乙方必须保证2年内健康成活,若两年内苗木死亡的,乙方应无偿补种,且自补种之日起包活两年。
7)由于保证苗木成活而采取的.保潮、防风、防暑、防寒、遮阳等所有措施发生的费用均不予计取。
8)工程中所有涉及工程造价增加或减少的签证、变更等均要有甲方、乙方、造价咨询单位共同签字并盖章后方能最终计入结算。
五、工程款的拨付:
本工程无预付款,工程按以下进度控制点明确的付款金额拨付工程款。拨款要求乙方提前10日报资金计划,经甲方及造价部门批准后生效。
阶段性拨款额=审定工程造价进度值×(1-下浮比率)×付款比例-甲方供材款-税金-代扣代交费用
(1)土方填换及地形整理完成后付该部分80%;
(2)乔木灌木栽植完成后付至该部分80%;
(6)竣工验收合格、工程竣工结算审计完成付至乙方承包工程造价90%;
(7)自竣工验收合格后工程施工内容质保二年后,30日内无息结清剩余款项。
五、材料的供应及采购:
1、本工程所有材料均为乙方自购。
2、为确保工程质量,乙方采购材料、苗木必须与设计图纸或变更规格、品种相符,使用前必须经甲方工程部、材料部质量认定后方可使用,如出现任何质量问题乙方无条件更换材料、苗木,产生的任何责任及后果由乙方负责。
3、用于本工程所有材料设备、成品、半成品必须具备验收、检验、化验、合格证等的各种手续。
七、其他条款:
1.竣工验收合格7日后乙方交付的签证无效,甲方有权不予批准。
2.工程竣工后10日内,乙方应将施工现场临设、建筑垃圾等及时清除运走,否则甲方自行清理,自定工程量,其费用由乙方负担,从结算值中扣除。
3.自竣工后16日内,乙方未清除或清理不干净乙方所留临设、垃圾等,视乙方租赁甲方场地,租赁费每日1000元,租赁十日后,甲方有权代为清除。
4.乙方提供的工程结算书在审核时,如审减额超过5%,则乙方按审减额的5%负担审核费,从结算值中扣除。
5.施工期间与周围各方面关系的协调由乙方负责,甲方可帮助协调,包括材料供应、二次分包项目等内容。
6.乙方保证不拖欠民工工资,不得出现民工___事件。如甲方按本协议约定的付款方式给乙方付款,出现上述事件时,甲方可直接支付民工工资,该部分款项按1.5倍从工程款中扣除。
八、工程保修:
乙方对工程质量实行法人代表终身负责制,保修按相关规定执行。
九、本协议为合同主要条款,凡与本协议相冲突的均以本协议为准,甲、乙双方均需遵守并执行。
发包方(盖章):__________________
承包方(盖章):__________________
法定代表人(签字):__________________
时间_________年_________月_________日
施工合同协议书10
发包单位:_________ (以下简称甲方)
承包单位:_________ (下称承包方)
经甲、乙两人共同友好协商,甲方公司授权委托承包方开展鸿福佳园临时围墙工程施工,为确定彼此施工过程中的权力、责任,经双方协商一致,签署合同规定:
一、 工程范围及具体内容:
1、 承包方修建招标方坐落于进贤县民和路往北、嘉禾路往西鸿福佳园土地的施工围墙工程项目;
2、 该院墙的具体方法见承包方所提供的施工图纸;
3、 因为当地块地质环境缘故,承包方一定要对围墙基础予以处理,以确保院墙的安全建设与使用;
4、 该砖砌围墙的施工标准:以招标方指定测量点作为测量点,C15砼垫层,300宽×300高C20钢筋砼基础梁,墙面为240mm墙。墙面极度为500mm,柱墙相对高度为2200mm,每约4100mm为一跨墙,院墙及柱全选用水泥砂浆面层。
二、 工程施工质量:
1、 承包方按图施工,需要外观设计美观大方,工程施工质量做到验收要求;
2、 承包方对项目需要常用材料经业主确定后才可入场工程施工;
3、 我方所承揽围墙施工在招标方正常启动中要确保不跨塌,墙面不缝隙。
三、 施工期:
严格执行施工管理人员安排,随施工期必须做好料具方案,备齐料具,组织好技术水平保证小区业主、工程监理及其总承包合同条文具体内容所规定的施工期准时、质保期、安全性竣工,该项目从20__年1月16日逐渐入场,20__年2月5日前竣工。
四、 工程价款及付款:
1、工程价款:
A: 合同规定所负责的砖砌围墙,价格为300元/ m (此价钱没有木柱价钱,另计),待定全长为120 m,实际按实际产生量为标准;工程价款为3.6万左右;
B: 合同规定所负责的砖砌围墙上铁艺护栏(相对高度1.7M),价格为200元/m,待定全长为120 m, 工程价款为2.4万左右;
C:合同规定所负责的`彩钢瓦隔板临时围墙(相对高度2M),价格为120元/ m,待定全长100 m,工程预算为1.2万左右。之上价钱包含人工费用、工费、机械费等全部与项目有关费用,未税金。
2、房款的付款:工程施工结束经招标方验收合格10日内结清全额付款的95%(依照现场施工量清算),剩下5%在质保期一年满后15日内免息结清。
四、制成品及半成品加工维护:
1、承包方对完成分部工程承担监护人的责任;
2、承包方对破损的制成品及半成品加工承担维护保养、恢复得义务,其财产损失概由自己负责。承包方在施工过程中若毁坏其他分部工程商品应照价赔偿;
3、如果因招标方或其它(非承包方)缘故给承包方已完成工程项目制成品及半成品加工导致毁坏,应由甲方自行负责解决;若招标方必须承包方解决,则招标方应依据所毁坏水平给承包方签名认同需要花费(原材料、人工费和其它应采取相应措施项目费),承包方即可进行检修解决。
五、招标方义务、支配权、责任
1、招标方依照合同约定给予施工环境并立即支付工程款项;
2、招标方承担监管乙方的工程施工质量、进展、安全性、施工期等,并给出整改的支配权;
3、搞好各步骤的统筹安排,处理征收土地难题;
4、甲方公司为承包方处理工程图纸不正确与变动等新技术难题,并办完签证办理。
六、承包方义务、支配权、责任
1、为了加强施工现场管理,其施工负责人应随时随地现场与招标方保持联络;
2、承包方要加强其施工队伍的安全性、安全文明施工文化教育,严格遵守当地政府的相关规定,主动听从招标方相关当场文明施工的工作纪律要求,避免安全生产事故、社会治安、刑事案件产生,维持好现场文明施工品牌形象;
3、在招标方未按照本合同规定时长支付时,承包方有权利回绝工程施工;
4、甲方应严格执行安全生产监督条例机构工程施工,如违反规定工程施工产生工地施工安全,由乙方付主责方。
七、合同规定经双方签名盖章后起效,彼此不可毁约,若有毁约由违约方付款另一方合同书总金额30%的合同违约金。
八、本合同未尽事宜,彼此再行协商处理。合同规定在执行过程中产生的分歧需及时协商处理,融洽不了或协商未达成共识,可进贤县法院提起诉讼。
九、合同规定一式肆份,甲、乙彼此各执二份,彼此签名盖章后起效,与此同时具有法律效应。
十、合同规定自签名之日起起效,工程保修期完成后自主废止。
招标方(公司章):_________承包方(公司章):_________
法人代表(签名):_________法人代表(签名):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同协议书11
甲方:___________
乙方:___________
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他相关法律、法规,遵循平等、公平、诚信的原则,就泸州酒业集中发展区道路交通安全设施施工的相关事宜协商一致,具体内容如下:
一、工程概况
(一)工程名称:__________________________。
(二)工程地点:___________________。
(三)工程范围:道路标线施划、道路标志标牌安装,具体施工内容见附图。
(四)承包方式:包工包料。
(五)材料及工艺补充说明见施工附图。
二、合同工期及顺延条件
(一)施工工期
合同总工期以实际进场施工之日起计算,约五十三天,竣工日期为20__年11月25日。
(二)工期顺延条件
1.甲方未能按约定提供施工图纸;
2.设计变更或工程量增加;
3.因停水、停电、停气造成乙方停工累计超过24小时;
4.因其他不可抗力造成乙方停工累计超过24小时。
(三)乙方满足工期顺延条件后1个工作日内,以书面形式向甲方提出顺延要求,甲方在收到报告后1个工作日内予以确认,逾期不予确认,视为同意顺延工期。
三、施工及安全要求
(一)施工要求
1.甲方应协助乙方办理相关施工允许手续,协调各方面关系。
2.乙方应严格按照国家相关要求,无偿为甲方设计施工规划,在合同签定后七个工作日内,将规划方案提交甲方。
3.乙方自接到甲方施工方案审查合格的通知后,七个工作日内完成主构件的加工并运抵工地现场。
4.乙方严格按照施工图纸中的要求进行采购和加工,并提相关材料供质量保证书。
5.乙方应严格按照施工允许凭证中明确的施工要求文明施工,因未按要求野蛮施工造成的损失由乙方承担全部责任。
(二)安全要求
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并接受甲方代表的监督检查。
四、工程质量、验收及质保
(一)质量标准
乙方应严格按照《钢筋混凝土设计规范》GBJI0-87、《公路交通标志和标线设置规范》JTGD82-20__明确要求施工,保证工程质量。
(二)工程验收
1.乙方提前十个工作日将竣工验收通知,以书面形式送达甲方,如甲方不能按期参加验收,须在三个工作日内书面回复乙方,并另行商定验收日期。
2.甲方收到乙方的验收通知未提出异议,但到期未组织验收的,视为工程竣工并合格。
3.自工程竣工验收合格后,自验收合格次日起三个工作日内办理工程移交完毕。
(三)工程质保
自工程竣工验收合格次日起壹年内为工程质保期,乙方对工程负责保修,质保期内除不可抗力因素造成的工程维修外,涉及的材料费、人工费等所有费用,由乙方全部承担,质保期届满后,乙方提供终身维护服务。
五、合同金额及费用结算
(一)合同金额:人民币贰佰捌拾叁万陆仟肆佰捌拾叁圆,小写¥2,836,483元。
(二)自合同签订后五个工作日内,甲方向乙方支付合同总额的30%作为第一阶段进度款。
(三)自设施安装完成后七个工作日内,甲方向乙方支付合同总额的50%作为第二阶段进度款。
(四)自工程竣工验收合格次日起二十个工作日内,甲方向乙方支付合同总额的'15%,作为第三阶段进度款。
(五)合同总额的5%作为质保金,保修期壹年,在质保期内未出现质量问题的,甲方于质保期界满后十个工作日内,将质保金全额支付给乙方。
六、违约责任
(一)甲方违约
因甲方原因未能按合同约定,按时支付工程进度款,造成乙方工期延误,甲方应承担因工期延误产生的材料保管、误工等附加费用。
(二)乙方违约
1.除不可抗因素,由于乙方的原因未按本合同规定的日期全部竣工验收合格,每逾期一日,乙方需向甲方支付合同总价款千分之一违约金,计算至全部工程验收合格之日时止。
2.因乙方造成工程质量问题未能正常投入使用,乙方需向甲方支付合同总额10%的违约金,并承担因此给甲方造成的各项损失。
3.乙方施工过程中未按安全生产规范要求,造成的安全事故,由乙方承担全部责任,并赔偿因事故给甲方带来的各项损失。
七、争议解决
甲乙双方在工程中遇到争议的问题应尽量协商解决,若协商不成,任何一方可向合同履行地法院起诉。
八、附则
(一)本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,自双方签字盖章后生效。
(二)本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定补充协议,与本合同具有同等效力。
(三)合同附件
1.标准、规范及有关技术文件;
2.施工图纸;
3.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
甲方:__________________
地址:___________________
代表人:
电话/传真:__________________
开户行:_______________
账号:________________
乙方:__________________
地址:____________________
代表人:
电话/传真:________________
开户行:________________
账号:___________________
签约时间:年月日
施工合同协议书12
建设(监理)方:__有限公司(以下简称甲方)
施工总承包方:__有限公司(以下简称乙方)
为确保__施工改造及装饰工程的顺利完成,依据国家、__市的有关规定,特签订本安全协议书。
1、贯彻消防“谁主管,谁负责”的工作原则,乙方须认真执行北京市消防条例和政府关于北京市建设工程施工现场消防安全管理规定(第84号令__年)第四条规定:“施工现场的消防安全由施工单位负责”。甲、乙双方应共同督促施工单位做好消防安全工作。乙方要组建安全领导小组,全面负责施工现场的安全工作。
2、乙方在本协议签订三日内,必须向当地公安消防机构申报,经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后,方可继续进行施工。
3、乙方须在三日内到北京市消防局领取并如实填写《__市建筑工程施工现场消防安全审批表》、《__市建筑工程现场消防安全审核备案表》,并将施工组织设计、施工现场防火安全措施和消防保卫方案及现场治安措施方案一并报市公安消防监督机构审批。
4、乙方对进驻施工现场人员须进行严格审查,并负全部责任,做好对施工人员的法律、法规、及消防安全教育,严格遵守甲方及长城饭店的各项安全规定。
5、乙方与各分包及班组应签订安全协议书,专业施工队应与每个进场的工人签订安全协议。施工现场实行逐级防火责任制。乙方应组成现场安全保卫组,制定施工现场各项安全制度和措施并张贴在施工现场,负责施工现场安全管理。甲方负责施工现场防火安全的监督检查。
6、施工单位每天收工后,乙方须留有一定的保安人员,负责施工现场的消防安全,因乙方安全检查员不到位,经甲方查出,将对乙方进行人民币100元罚款。
7、施工现场由乙方负责配备abc干粉灭火器及其它消防器材设施,乙方防火负责人对施工人员进行消防知识和器材使用的培训。长城饭店保卫部可协助,做到未经安全培训的人员不得上岗,违者甲方将对乙方负责人处以人民币100元罚款。
8、施工前,乙方应对进场施工人员办理施工出入证,施工人员佩带后,方可进入施工现场,尤其对特殊工种应严格把关。
9、施工单位使用的电气焊设备须甲方及长城饭店专业人员检查认可后,方可投入使用。
10、施工期间严格管理明火作业。动火前,由长城饭店现场消防管理人员办理“动火证”,长城饭店消防专职人员和乙方保安人员到现场查看后,方可动用明火。动火人必须先清理现场可燃物和易燃物并持有特殊工种操作证,设看火人,配备必要的灭火器、水桶。严禁非焊工操作。违者甲方或长城饭店保卫部将根据实际情况对乙方进行罚款或其它处理。
11、施工中必须使用的易燃、易爆物品,要设专人负责,建立领用制度,妥为保管,严禁乱扔、乱放,本着当日用多少,取多少的原则,严禁在作业场所分装、调料、储存及交叉作业。
12、施工单位的工程用料,须建立严格的管理制度,物料进出饭店要有严格手续,主动接受保安人员的查验,施工现场所用材料、工具等,由乙方自行组织力量进行看管,如有丢失甲方不负任何责任。
13、甲方认为施工现场存在重大隐患,有权责令停工整改,停工期间所造成损失及工程进度滞后,由乙方自己负责和承担。
14、施工单位必须对施工人员进行安全教育,按操作规程文明进行施工,施工中发生的伤害事故,均由施工单位自负。
15、施工单位在施工期间,因不遵守消防安全制度造成火警、火灾事故,甲方将追究当事人和乙方负责人的责任,并由乙方赔偿一切经济损失,重大事故应报有关部门处理。
17、施工中需改动消防报警设备及消防水系统时,应提前一天向长城饭店保卫部申报,不得擅自移动,违者对乙方施工单位处以200元罚款。
18、明确施工现场若干规定如下:
全部工作人员应佩戴出入证(胸卡),无证者不得入场。
进入现场应戴安全帽,无帽者不得入场,入场后不戴安全帽者罚人民币100元。
施工现场严禁吸烟,甲、乙双方负责检查。违者第一次罚人民币100元,第二次罚人民币300元,第三次罚人民币500元并逐出场。如发现某专业队施工现场地面有烟头,双方检查人员均有权对该专业队进行十至五十元的.罚款。
场地内严禁大小便,违者第一次罚人民币100元,第二次罚人民币300元,第三次罚人民币500元并逐出场。
现场严禁打闹、斗殴、喝酒,违者罚人民币100元。
现场除管理人员外不得使用手机,违者罚人民币50元。
施工单位所需要的临时电源、水,须经乙方工程部提出书面申请,并报长城饭店保卫部备案;由乙方工程部电工指定配电盘,电源线须用双护套线接通使用;未经乙方许可私自拉临时线路,私接电源,甲方及长城饭店保卫部将对当事人进行100元的罚款,对施工负责人进行200元的罚款。如造成损失由乙方负责。
现场不得使用未准许使用的工具,如须使用火药枪(射钉枪)、高压枪、钉水栓,切割机等,乙方须提前一日申请,许可后方可使用。违者罚人民币100元。
乙方特殊工种需持证上岗,如须进行电气焊、喷灯等明火作业,应提前取得长城饭店动火证,配备看火人员、消防器材后方可进场规范作业,违者罚人民币300元,第二次罚人民币1000元,第三次罚人民币5000元并没收设备工具。
施工现场废弃物乙方应按指定地点存放并及时清走,违者将进行200元的处罚。
19、乙方在施工全过程应认真贯彻执行国家、北京市有关安全生产、文明施工的相关政策、法规与规定,认真贯彻执行《建筑施工安全技术规范》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》;坚持做到“安全工作五同时”,即在“计划、布置、检查、总结、评比”施工生产的同时“计划、布置、检查、总结、评比”安全工作。真正做到预防为主,杜患未然。
20、乙方应认真贯彻执行北京市《建设工程监理规程》和相关的规定,在今后施工全过程,按照施工监理程序开展工作,认真对待甲方(监理方)提出的整改要求,对监理通知及会议纪要所提问题及时整改、消项,切实做到各项工作(含安全工作)的预控和过程控制。
21、此协议书一式三份,各持一份。
甲方单位(签章):
乙方单位(签章):
20__年__月__日
施工合同协议书13
___________公司与____________公司双方经友好协商达成以下协议:
现打算由____________公司班组执行安装:合同号_________的__________工地电梯安装工程,安装项目包括至交接甲方。
层站_________台,层站_________台,工程安装期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,工程安装费共计__________________元,(电梯开工后付总款的30%,三方验收合格后付40%,甲方交接后付30%)。
公司任命为该项目项目经理,负责该工程的管理工作。
施工班组依据公司有关规定保证做到:
1.班组长在接受任务时,应组员交代工程内容,性质,技术要求及工期,在每项施工之前,应组织组员了解并熟识施工方案。
2.在施工期间,班组长应随时检查施工质量,施工平安,如有违反操作规程施工方案等问题,应准时订正,确保工程质量和工程进度,在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录,对消失的'问题准时向公司汇报。
3.施工班组在施工过程中应做到文明平安生产,按有关规定穿戴整齐,工前不能喝酒,不得打闹嘻笑,保证文件生产,施工组员应听从班组长调配指挥,不得自行其事,自作主见。
4.施工班组要发扬团结,进展互助精神,做到相互关心,相互检查,努力学习电梯业务学问,提高组员的技术水平,在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系,维护公司的信誉及形象。
5.施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。
6.中铁x装公司对施工小组的施工平安负全部责任。
7.此文件一式二份,双方公司各执一份。
甲方:__________________
乙方:__________________
___________年___________月_________日
施工合同协议书14
工程名称:
工程地点:______________________________________________________
合同编号:______________________________________________________
发包方:______________________________________________________
承包方:______________________________________________________
签订时间:_____________________________________________________
签订地点:______________________________________________________
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,签订本合同。
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程立项批准文号:
资金来源:
2、工程承包范围:
本次工程范围:
2.1本次招标的工程范围及材料要求:
清真食堂装修设计图纸及投标预算书内的所有内容。(包括投标时提供的水暖电器配件、本工板、瓷砖、、壁纸、吊顶龙骨、洗脸盆台面板石材、石膏板等材料样品。防火漆、防腐漆、涂料油漆等按投标时提供的产品品牌要求,内装门按投标时提供的材质样品及产品品牌验收)。
3、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工程总日历天数:
4、质量标准
工程质量标准:依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-______)、(GB50210-______)及建筑工程各专业工程施工质量验收规范,建筑装饰装修统一验收规范等国家相关规范标准,工程质量一次性验收合格;
5、合同价款
金额(大写):______________________(人民币)_______________元
6、组成合同的文件
6.1组成本合同的文件包括:
(1)本合同协议书
(2)中标通知
(3)双方有关工程的询标和答标记录和文件
(4)投标书及其附件
(5)本合同补充协议
(6)本合同专用条款
(7)本合同通用条款
(8)现行有关标准、规范及有关技术文件
(9)本工程施工图
6.2双方有关工程的'洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中的有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10、合同生效
10.1合同订立时间:
10.2合同订立地点
10.3本合同双方约定______________________后生效。
发包人:(公章)
地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:
承包人:
地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真
开户银行:
帐号:
施工合同协议书15
发包单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
甲方将建筑工程项目委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。
一、工程概述:
1、工程名称:团风县十力中学学生宿舍改造
2、工程地址:十力中学院内
3、分包工程范围和内容:学生宿舍改造及附属工程
4、分包形式:包工包料
二、工程项目期限:
自 XX 年 4 月 30 日起开工至 XX 年 7 月 26 日止完工。
三、协议内容:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括分管安全生产的领导,各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场:
(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计;
(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计,制订有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5、施工前,乙方应组织召开现场安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、施工期间,乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派 同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系,项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务,对于查出隐患,乙方必须限制整改,对甲方违反安全生产规定、制度等情况,乙方有要求甲方整改的权利。
8、在生产操作过程中的个人安全防护用品,由各方自理,甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。
9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,应即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
10、由乙方提供的机械设备、脚手架等设备,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11、乙方在施工期间所使用的.各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁,应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求,但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收,设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任,负责赔偿。
12、甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。
13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用,不准任意玩意,损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续,并制定防火监护人员,签发监护工作交底书,落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业,严禁无证操作。生活设施内,严禁使用电炉,严禁使用碘钨灯照明取暖,烘烤衣服,不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座,不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专间集中使用,甲方应创造条件为乙方使用提供便利。
15、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均有关方负责。
17、甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
18、乙方在签订建筑工程施工合同后,应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续,并向 团风 城建办(建设局)安监站、劳动局劳动保护检察部门、办理施工登记手续。
19、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用,应按责任,协商解决。
20、其他:
21、本协议经双方代表签字后盖章即生效:协议作为合同正本的附件一式四份,甲、乙方各执二份,安监站、中心学校各一份备案。
甲方法定代表人: 乙方法定代表人:
【施工合同协议书】相关文章:
施工协议书05-30
施工协议书02-28
解除施工合同协议书02-20
解除施工合同协议书07-11
安装施工的协议书11-08
安全施工协议书11-08
包工施工协议书11-17
施工承包协议书02-06
装修施工协议书01-14
解除施工协议书01-19